Umsetzung der technischen Bauaufsicht. Wer führt die technische Bauüberwachung durch. Wer hat das Recht, die technische Überwachung durchzuführen

Die Regierung von Moskau

Komitee für Architektur und Stadtplanung von Moskau

POSITION
zur Fachaufsicht
Kunde für den Bau
Gebäude und Bauwerke in Moskau

MRR-2.2.08-98

ORGANISATION DER TECHNOLOGIEN DER BAUPRODUKTION

Moskau 1998

Genehmigt im Auftrag des Bürgermeisters von Moskau

Einverstanden:

Vorsitzende

Moskauer Komitee für Architektur

Stellvertretender Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik und Entwicklung von Moskau

G.G. Straschnow

EIN V. Kuzmin

Stellvertretender Vorsitzender des Moskauer Komitees für Architektur

Yu.V. Goldfein

Leiter der Abteilung für Entwurfsvorbereitung und Koordinierung von Entwurfs- und Vermessungsarbeiten des Moskauer Komitees für Architektur

Yu.V. Minajew

Moskau 1998

1. "Vorschriften über die technische Überwachung des Kunden über den Bau von Gebäuden und Bauwerken in Moskau" wurden vom State Unitary Enterprise "NIAC" des Moskauer Architekturkomitees unter der Leitung von Yu. V. Minaev, stellvertretender Leiter des entwickelt Koordinations- und Marketingabteilung des Moskauer Architekturkomitees.

An der Arbeit nahmen Spezialisten des Moskauer Komitees für Architektur (Goldfain Yu.V., Dronova IL), des Büros für Investitionspolitik und Entwicklung der Stadt Moskau (Strashnov GG), des Büros für Investitionspolitik und Finanzierung aus städtischen Quellen teil des Komplexes für die voraussichtliche Entwicklung der Stadt (Odinzow V.K.), Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht Moskau (Kalaschnikow G.N.).

2 . Diese Verordnung definiert die Ziele, Ziele und Methoden zur Organisation der technischen Überwachung des Kunden-Entwicklers sowie seiner Interaktion mit den Subjekten des Investitionsprozesses (Planer, Auftragnehmer, Investor und andere Baubeteiligte).

Die Verordnung wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tätigkeiten der technischen Überwachung unter den Bedingungen von Moskau entwickelt.

3 . Genehmigt und in Kraft gesetzt durch Beschluss des Bürgermeisters vom 13.07.98, Nr. 715-RM.

EINLEITUNG

Diese "Verordnung" definiert die Ziele, Ziele, Formen und Methoden der Organisation der technischen Überwachung des Kunden-Entwicklers sowie seiner Interaktion mit den Subjekten des Investitionsprozesses (Planer, Auftragnehmer, Investor und andere Baubeteiligte).

Die „Vorschriften“ wurden unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tätigkeiten der technischen Überwachung unter den Bedingungen von Moskau entwickelt.

Bei der Entwicklung der „Vorschriften“ wurden die folgenden Rechtsakte der Russischen Föderation und der Stadt Moskau verwendet:

Die „Vorschriften“ konzentrieren sich auf einen umfassenden und systematischen Ansatz bei der Organisation und Gestaltung der technischen Überwachung des Bauherrn während der Durchführung des Projekts (Entwurf, Bau, Inbetriebnahme).

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1. Die technische Überwachung des Kunden-Entwicklers über den Bau von Gebäuden und Bauwerken zielt auf die systematische Überprüfung der Übereinstimmung des Umfangs, der Kosten und der Qualität der durchgeführten Bau- und Installationsarbeiten mit den genehmigten Projekten und Schätzungen ab. Bauvorschriften und -vorschriften, staatliche Standards.

Die Durchführung der technischen Überwachung des Kunden für alle Bauprojekte wird von juristischen und natürlichen Personen gewährleistet, die über die entsprechende Lizenz (Zertifikat) zur Einführung der technischen Überwachung des Kunden und die Erlaubnis zum Bau der Anlage in der IGASN-Inspektion in der vorgeschriebenen Weise verfügen durch Bauordnungen und Vorschriften (SNiP), Artikel 748 des Bürgerlichen Gesetzbuches R.F. und diese Bestimmungen.

Die Aufgaben der Fachaufsicht können baulichen Unterabteilungen des Bauherrn, Reparaturbetriebes oder der Produktions- und Technikabteilung eines Unternehmens oder einer Organisation sowie einer Drittorganisation (Ingenieurbüro) übertragen werden, die über die entsprechende Zulassung verfügt ( Klausel 749 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation).

1.2. Mitarbeiter der Fachaufsicht sind die verantwortlichen Vertreter des Auftraggebers (Bauherrn) auf der Baustelle und nehmen ihre Aufgaben nach Maßgabe dieser Ordnung wahr.

1.3. Die technische Überwachung des Kunden-Entwicklers wird während der gesamten Zeit des neu begonnenen Baus, der Rekonstruktion von Gebäuden und Bauwerken durchgeführt.

1.4. Mitarbeiter, die die technische Überwachung des Baus von Objekten verschiedener Tragsysteme und Stockwerksanzahl durchführen, müssen sich mindestens alle zwei Jahre in speziellen Kursen für den Bau dieser Objekte schulen lassen und über ein Zertifikat über den Abschluss der Kurse verfügen.

1.5. Je nach Komplexität der zu kontrollierenden Objekte werden den Mitarbeitern, die die technische Überwachung durchführen, im Auftrag des Auftraggebers Objekte zur technischen Überwachung zugewiesen.

1.6. Während der Bauausführung dürfen Mitarbeiter der Technischen Aufsicht keine Änderungen an den genehmigten Kostenvoranschlägen vornehmen.

Änderungen können nur von Organisationen vorgenommen werden, die die Planungsaufsicht gemäß den „Vorschriften über die Planungsaufsicht von Planungsorganisationen für den Bau von Unternehmen, Gebäuden und Bauwerken in Moskau“ ausüben, die durch Dekret der Moskauer Regierung vom 30. Dezember 1997 Nr. 938.

1.7. Die fachliche Betreuung des Auftraggebers erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Konstrukteursaufsicht der Konstruktionsorganisation.

1.8. Die Vertreter der technischen Überwachung begeben sich zum Bau der Anlage innerhalb des Zeitrahmens, der durch den vom Kunden genehmigten Zeitplan festgelegt ist.

Bei unvorhergesehenen Situationen, Besichtigungen von Zwischen- und verdeckten Arbeiten usw. Besichtigungen von Objekten durch Vertreter der technischen Überwachung werden außerhalb des Zeitplans auf Anruf eines Vertreters des Auftraggebers oder der Inspektion der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht, anderer Kontroll- oder Aufsichtsbehörden, des verantwortlichen Werkerstellers durchgeführt. Der Aufruf erfolgt spätestens einen Tag vor der geplanten Prüfung.

1.9. Die Anweisungen der Aufsichtsbehörde der GASN von Moskau über die Organisation der Produktion und Abnahme von Bau- und Installationsarbeiten beim Bau von Anlagen sind verbindlich und unterliegen der Kontrolle durch Arbeiter, die die technische Überwachung durchführen.

1.10. Vertreter der technischen Aufsicht des Kunden führen Aufzeichnungen im entsprechenden Abschnitt des allgemeinen Arbeitsprotokolls, das von der Inspektion des Moskauer Gosarchstroynadzor für die Anlage als Ganzes oder für den Bau ihres Teils, des Startkomplexes, ausgestellt und registriert wurde, Stufe, (Anhang).

Informationen über Verstöße während des Baus der Anlage werden an das Informationssystem der Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht übermittelt.

1.11. Das allgemeine Arbeitsbuch wird vom Auftragnehmer (Generalunternehmer) bis zum Bauende geführt und auf dessen Verlangen von einem Beauftragten für die technische Überwachung ausgestellt.

Bei Übergabe einer fertiggestellten Bauanlage werden allgemeine und spezielle Arbeitsprotokolle an den Kunden übergeben und bis zur Inbetriebnahme der Anlage bei ihm aufbewahrt. Nach Inbetriebnahme der Anlage werden sie vom Kunden an die Betreibergesellschaft zur dauerhaften Lagerung übergeben.

1.12. Voraussetzung für die Gewährleistung des späteren Normalbetriebs der Anlagen ist die Überprüfung durch die technische Überwachung während der Inbetriebnahme der Anlage, dass die Projektdokumentation den „Gebäudepass“ und „Wohnungspässe“ mit den wichtigsten technischen und betrieblichen Energiemerkmalen enthält und hygienische und epidemiologische "Pässe" für die Einrichtung.

1.14. Die Tätigkeit der technischen Überwachung der kontrollierten Anlage endet nach Klärung aller mit der Inbetriebnahme zusammenhängenden Fragen, frühestens einen Monat nach der tatsächlichen Inbetriebnahme der Anlage (Abrechnung).

2. ZIELE UND FUNKTIONEN DER TECHNISCHEN ÜBERWACHUNG

2.1. Die Hauptaufgaben der Fachaufsicht des Kunden sind:

Kontrolle über die Begründung der Fristen für die Ausführung der Arbeiten und die Zuverlässigkeit der Bestimmung der geschätzten Kosten und des vertraglichen Preises der ausgeführten Arbeiten;

Kontrolle über den Bau von Gebäuden und Bauwerken für industrielle und nichtindustrielle Zwecke, die eine systematische Überprüfung der Übereinstimmung von Volumen, Kosten, Methoden, Technologie und Qualität der Bau- und Installationsarbeiten mit genehmigten Projekten und Schätzungen, Bauvorschriften und umfasst Regeln, Standards und andere rechtliche Dokumente;

Kontrolle über die Ausführung von Arbeiten innerhalb der Vertragsbedingungen und die termingerechte Inbetriebnahme von Produktionsanlagen und Anlagen.

2.2.1. Kontrolle der Konformität der durchgeführten Bau- und Installationsarbeiten, angewandten Strukturen, Produkte, Materialien und gelieferten Ausrüstungen, Designlösungen, Anforderungen von Bauvorschriften und -vorschriften, Normen, Spezifikationen und anderen behördlichen Dokumenten.

2.2.2. Ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen und überwachen Sie die Beseitigung festgestellter Mängel in der Konstruktionsdokumentation, deren Überarbeitung (falls erforderlich) und die Verhinderung einer unangemessenen Erhöhung der geschätzten Baukosten.

2.2.3. Überprüfung der Verfügbarkeit von Dokumenten, die die Qualität der im Bau verwendeten Konstruktionen, Produkte und Materialien bescheinigen (technische Pässe, Zertifikate, Labortestergebnisse usw.).

2.2.4. Kontrolle über die Durchführung geodätischer Arbeiten während des Bauprozesses;

2.2.5. Prüfung und Bewertung gemeinsam mit Mitarbeitern von Bau- und Montageorganisationen der durchgeführten Arbeiten und bei der Herstellung von Folgearbeiten verborgenen Konstruktionselementen sowie Sicherstellung der Voraussetzungen für das Verbot der Herstellung weiterer Arbeiten bis zur Ausstellung von Zertifikaten für die Prüfung von versteckte Arbeit.

2.2.6. Umsetzung, sobald sie fertig ist, unter Beteiligung von Vertretern des Generalunternehmers und der spezialisierten (Installations-) Organisation sowie der Planungsorganisationen, Zwischenabnahme von kritischen Strukturen von Gebäuden und Bauwerken.

2.2.7. Teilnahme an Inspektionen, die von staatlichen Aufsichtsbehörden durchgeführt werden, Zustand und Übereinstimmung mit dem Design der zur Installation erhaltenen Ausrüstung, Bewertung der Qualität ihrer Installation, umfassende Prüfung und Abnahme.

2.2.8. Kontrolle über die Übereinstimmung des Volumens und der Qualität der ausgeführten und zur Zahlung vorgelegten Bau- und Installationsarbeiten mit der Entwurfs- und Kostenvoranschlagsdokumentation.

2.2.9. Abrechnung des Umfangs und der Kosten der abgenommenen und bezahlten Bau- und Montagearbeiten sowie des Umfangs und der Kosten der vom Auftragnehmer schlecht ausgeführten Bau- und Montagearbeiten, der Kosten der Mängelbeseitigung und der Nacharbeit.

2.2.10. Kontrolle der Verfügbarkeit und Korrektheit der Aufrechterhaltung der primären technischen Bestandsdokumentation (Bestandspläne der instrumentellen Vermessung von montierten Strukturen, Gebäudeteilen, Strukturen und Versorgungseinrichtungen, allgemeine und spezielle Arbeitsprotokolle) und Änderungen daran im Zusammenhang mit den Mängeln und Mängel bei der Ausführung von Bau- und Installationsarbeiten.

2.2.11. Überwachung der Umsetzung von Anweisungen und Anweisungen der Bauaufsicht und staatlichen Aufsicht durch Bau- und Montageorganisationen sowie der Anforderungen der technischen Überwachung des Kunden in Bezug auf die Qualität der Bau- und Montagearbeiten und der verwendeten Konstruktionen, Produkte, Materialien und Ausrüstungen, Gewährleistung der rechtzeitigen Beseitigung von Mängeln und Mängeln, die bei der Abnahme bestimmter Arten von Arbeiten, Bauelementen von Gebäuden, Bauwerken und Objekten im Allgemeinen festgestellt wurden.

2.2.12. Mitarbeit in den Arbeitsausschüssen (Abnahmeausschüssen), die Qualitätskontrollen einzelner Konstruktionen und Baugruppen, Bauarten und Installationsarbeiten, Ausrüstungen und Mechanismen nach deren Abnahme durchführen.

2.2.13. Mitwirkung bei der Begutachtung von Objekten, denkmalgeschützten Gebäuden und der Erstellung von Dokumentationen für die Konservierung oder vorübergehende Einstellung des Baus von Betrieben, Gebäuden und Bauwerken sowie bei der Beurteilung des technischen Zustands von Objekten bei deren Überführung in den Bau und Installationsorganisationen für die Fortsetzung der Arbeit.

2.2.14. Teilnahme an Kontrollen staatlicher Aufsichtsbehörden, Kontrollen und Kommissionen.

2.2.15. Benachrichtigung der staatlichen Aufsichtsbehörden über alle Notfälle auf Baustellen und den Umfang der Arbeiten zur Beseitigung von Unfällen.

3. ZUSTÄNDIGKEITEN DES PERSONALS DER TECHNISCHEN ÜBERWACHUNG

Mitarbeiter der Technischen Aufsicht sind verpflichtet:

3.1. Durch ihre Tätigkeit zur Umsetzung des vom Auftraggeber genehmigten Bauablaufplans und deren termingerechter Inbetriebnahme beitragen, sowie aktiv an der Lösung von Fragen der Objektversorgung mit vom Auftraggeber (Bauträger) beigestellten Materialien und technischen Mitteln mitwirken.

3.2. Wenn eine genehmigte Projektdokumentation vorliegt, registrieren Sie den Bau bei der Aufsichtsbehörde für Staatliche Architektur- und Bauaufsicht in Moskau und erteilen Sie eine Genehmigung für vorbereitende und grundlegende Bau- und Installationsarbeiten sowie eine jährliche Neuregistrierung des Übergangsbaus.

3.3. Übergeben Sie genehmigte und registrierte technische Unterlagen an die auftraggebende Bauorganisation gemäß den Vorschriften für Bauverträge, mit einem Vermerk auf jeder Zeichnung über die Abnahme der Arbeiten sowie Genehmigungen, die von der Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht ausgestellt wurden (S . .). Stellen Sie sicher, dass diese Unterlagen ständig auf der Baustelle vorhanden sind.

3.4. Kontrollieren Sie die Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Erhaltung von Einrichtungen in der Nähe von Baustellen, die in der Projektdokumentation vorgesehen sind.

3.5. Beteiligen Sie sich zusammen mit der Konstruktionsorganisation an der Prüfung der Vorschläge des Auftragnehmers zur Verbesserung der Qualität, Reduzierung der Kosten und Verkürzung der Fristen.

3.6. Beteiligen Sie sich an der Kontrolle des Layouts und der Befestigung der Hauptachsen von Gebäuden und Bauwerken und Referenzfestpunkten auf der Baustelle, an der Überprüfung und Annahme einer detaillierten Aufschlüsselung der Achsen von Gebäuden und Bauwerken sowie der vertikalen Markierungen von Fundamenten und Fundamenten und Obergrenzen, Erstellung von Abnahmeakten.

3.7. Fachaufsicht über die Termintreue und Qualität aller Bau- und Montagearbeiten und deren Übereinstimmung mit der genehmigten Planungs- und Kostenvoranschlagsdokumentation, über die genaue Einhaltung der Bauvorschriften, Regeln und technischen Bedingungen für die Ausführung und Abnahme der allgemeinen Bau-, Montage-, Ausbau- und Sonderarbeiten sowie die Besonderheiten der Arbeiten im Winter.

3.8. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Pässen, die Ergebnisse von Laboranalysen und Tests von Materialien, Teilen und Strukturen, die im Bauwesen verwendet werden; verpflichten den Auftragnehmer, regelmäßig die Übereinstimmung der Qualität von Baumaterialien, Bauteilen und Konstruktionen mit den Passdaten zu überprüfen. Nehmen Sie an Probenahmen teil und überwachen Sie Labortestergebnisse.

3.9. Teilnahme an der Ausarbeitung von Rekultivierungsakten und Geltendmachung von Ansprüchen gegen Lieferanten, wenn diese Baumaterialien, Produkte, Konstruktionen, Ausrüstung von schlechter Qualität an Baustellen liefern, die nicht den Anforderungen des Projekts und der Vorschriften entsprechen, und unterbreitet dem IGASN einen Vorschlag ihre Verwendung zu verbieten.

3.10. Teilnahme an der Prüfung und Registrierung von versteckten und speziellen Arbeiten durch Akte, wobei die Durchführung der folgenden Art von Arbeiten nicht zugelassen wird, bis die Akte unterzeichnet sind.

Unmittelbar nach deren Fertigstellung sind verdeckte Arbeiten zu erstellen, wenn diese Art von Arbeiten oder Bauwerken im weiteren Bauverlauf verdeckt werden müssen.

Bei großflächigen Konstruktionen sind die Mitarbeiter der technischen Aufsicht zusammen mit Vertretern der Bauorganisation verpflichtet, die Arbeiten Stockwerk für Stockwerk anzunehmen und Akte über die korrekte Installation vorgefertigter Bauelemente und deren Dichte zu erstellen Anschluss an die tragenden Ebenen und untereinander, Qualität von Siegelnähten, Schweißnähten, Korrosionsschutz etc.

3.11. Bestimmen Sie den Umfang der durchgeführten Arbeiten und nehmen Sie sie vom Auftragnehmer an, vorbehaltlich der Qualität der Ausführung der genehmigten Projekte und Spezifikationen, und erstellen Sie Zahlungsakte für diese Arbeiten.

3.12. Kontrollieren Sie die Aktualität und Richtigkeit der Führung allgemeiner und spezieller Arbeitsprotokolle sowie die Aktualität der Fixierung von Daten zu Änderungen, die während des Bauprozesses in einem separaten Satz von Arbeitszeichnungen vorgenommen wurden.

3.13. Tragen Sie die Ergebnisse der technischen Bauüberwachung in das Arbeitsprotokoll ein oder erstellen Sie Rechtsakte, die Folgendes angeben müssen:

a) welche Abweichungen vom Projekt, Mängel und Verstöße gegen technische Vorgaben bei Bau- und Montagearbeiten festgestellt wurden und durch wessen Verschulden sie eingetreten sind;

b) spezifische Anforderungen zur Beseitigung festgestellter Mängel, Abweichungen vom Projekt und Verstöße gegen technische Bedingungen unter Angabe des Zeitpunkts ihrer Beseitigung.

3.14. Überwachen Sie die rechtzeitige Erfüllung aller im Arbeitsprotokoll aufgezeichneten Anforderungen und Anweisungen durch die technische und architektonische Aufsicht, die Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht von Moskau und andere Vertreter der staatlichen Aufsichtsbehörden.

3.15. Überwachung der korrekten Durchführung einzelner Tests der installierten Ausrüstung durch Auftragnehmer mit ordnungsgemäßer Registrierung ihrer Ergebnisse; koordinieren Sie Fragen im Zusammenhang mit der Installation, Prüfung und Registrierung von Kran- und Hebekonstruktionen mit den zuständigen Organisationen.

3.16. Nehmen Sie an der Arbeitskommission für die Abnahme (durch den Kundenentwickler) von der Vertragsorganisation von Gebäuden und Bauwerken teil, die durch den Bau fertiggestellt wurden. Im Falle der Feststellung von unvollendeten Arbeiten, erstellen Sie eine Liste der festgestellten Mängel und Mängel, setzen Sie die Fristen für deren Beseitigung, gefolgt von der erneuten Abnahme des Objekts. Erlauben Sie dem Auftragnehmer keine Abnahme von Objekten, die nicht fertig gestellt sind.

Die Erhebung der Arbeitskommission obliegt dem Auftraggeber (Bauträger), der den Vorsitzenden und die Mitglieder der Kommission von Seiten des Bauherrn bestimmt und dem Auftragnehmer und anderen interessierten Organisationen die Arbeitszeiten der Kommission mitteilt.

3.17. Erstellen Sie zusammen mit dem Auftragnehmer die technische Dokumentation für die Präsentation der fertiggestellten Anlage bei der Staatlichen Abnahmekommission.

3.18. Beteiligen Sie sich an der Abnahme des Objekts durch die Staatliche Kommission und machen Sie die Mitglieder der Kommission mit der technischen Dokumentation und dem Akt der Abnahme des Objekts durch die Arbeitskommission bekannt.

3.19. Verhinderung einer teilweisen oder vollständigen Inbetriebnahme der Anlage ohne Abnahme durch die Landeskommission.

Im Falle der Feststellung einer unbefugten Inbetriebnahme einer Bauanlage ist die technische Überwachung verpflichtet, zusammen mit dem Auftragnehmer eine Urkunde zu erstellen, in der der Zeitpunkt, die Umstände und die für die unbefugte Inbetriebnahme der Anlage verantwortlichen Beamten angegeben sind. Senden Sie die Akte an den Investor (oder den Kunden), die Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht von Moskau.

3.20. Benachrichtigen Sie die Aufsichtsbehörde der Staatlichen Architektur- und Bauaufsicht von Moskau über Fälle von Konservierung und Wechsel des Auftragnehmers.

3.21. Beteiligen Sie sich zusammen mit Vertretern der Bauorganisation an der jährlichen Bestandsaufnahme der durchgeführten Arbeiten.

3.22. Übergeben Sie der Organisation, die die Einrichtung für den Betrieb übernommen hat, alle während des Bauprozesses erstellten Unterlagen (Arbeitsverheimlichungsakte, Abnahmeakte der technischen Mitteilungen usw.) sowie den Akt der Abnahme des Objekts durch die Arbeitenden Provision des Kunden (Entwickler).

Alle Zusatzfunktionen werden auf besonderen Auftrag (Bestellung) oder gesonderte Vereinbarung ausgeführt.

3.23. Kontrolle der rechtzeitigen Lieferung und Abnahme der Ausrüstung in den Einrichtungen, ihrer ordnungsgemäßen Lagerung in Lagern vor Ort.

3.24. Organisieren Sie vierteljährlich gemäß dem festgelegten Verfahren Qualitätstage direkt auf den Baustellen zusammen mit der Aufsichtsbehörde für Staatliche Architektur und Bauaufsicht von Moskau, der Bauaufsicht und einem Auftragnehmer.

3.25. Entwicklung und Implementierung von Testprogrammen für kritische Strukturen zusammen mit Designorganisationen an kritischen Einrichtungen.

3.26. Überprüfen Sie die Stabilität von Bauwerken während der Zeit des Frühjahrstaus und die Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen durch Bauorganisationen, um die Zuverlässigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.

3.28. Berücksichtigen Sie Briefe und Beschwerden von Bürgern zu Fragen des Baus und der Qualität der in Auftrag gegebenen Einrichtungen, ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um die festgestellten Mängel zu beseitigen, bereiten Sie Vorschläge für das Management des Kunden-Entwicklers zur Umsetzung von Bürgervorschlägen vor und antworten Sie fristgerecht auf Briefe gesetzlich festgelegte Grenzen.

4. RECHTE DES PERSONALS DER TECHNISCHEN ÜBERWACHUNG

Mitarbeiter der technischen Aufsicht haben das Recht:

4.1. Fordern Sie die Bauorganisation auf, Arbeiten in voller Übereinstimmung mit der genehmigten Projektdokumentation durchzuführen und die Bauvorschriften, Regeln und Spezifikationen für die Produktion und Abnahme von Arbeiten strikt einzuhalten. Verbieten Sie dem Auftragnehmer die Verwendung von Baumaterialien, Teilen und Strukturen von schlechter Qualität, die nicht den GOSTs und technischen Spezifikationen entsprechen.

4.2. Tragen Sie in die Arbeitsprotokolle die Anforderungen und Anweisungen ein, die für eine Bauorganisation zur Qualität der Konstruktion, der verwendeten Materialien, Teile und Strukturen sowie zur Einhaltung der Anforderungen der genehmigten Planungs- und Kostenvoranschlagsdokumentation verbindlich sind.

4.3. Akzeptieren Sie keine bezahlten Arbeiten, die unter Verletzung des genehmigten Projekts, der technischen Bedingungen und Regeln für die Durchführung von Bauarbeiten durchgeführt werden und die unter Verwendung von minderwertigen Materialien, Teilen und Strukturen ausgeführt werden. Fordern Sie die sofortige Beseitigung der festgestellten Mängel auf Kosten der an ihrer Aufnahme schuldigen Organisationen.

4.4. Bei Anzeichen von Verformungen oder drohender Zerstörung der Konstruktionen des zu errichtenden Gebäudes oder Bauwerks dem IGASN eine Bauunterbrechung vorschlagen, die Bau- und Planungsorganisation auffordern, unverzüglich Maßnahmen zur Unfallverhütung zu ergreifen und unverzüglich die Geschäftsführung zu benachrichtigen des Auftraggebers und des Auftragnehmers sowie des Investors und der Aufsichtsbehörde der Staatlichen Baubehörde Moskau.

Kurzbeschreibung und Arbeitsbedingungen, Position, Nachname, Initialen und Unterschrift der verantwortlichen Person

Kommentare zu den Anforderungen und Vorschlägen der technischen Überwachung des Kunden zur Qualität der durchgeführten Arbeiten und der verwendeten Materialien

Fertigstellungshinweis

Galzew Dmitri Alexandrowitsch

Es ist üblich, den gesamten Komplex von Untersuchungen und Kontrollen, die während der Bauarbeiten oder Reparaturen in der Anlage durchgeführt werden, als technische Überwachung zu bezeichnen.

Vor der Beantwortung dieser Frage muss geklärt werden, was eine technische Bauüberwachung ist und warum sie erforderlich ist.

In der aktuellen Version des CRC von Russland gibt es kein solches Konzept. Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass auf Baustellen dieses Verfahren durch die „Bauaufsicht“ ersetzt wird, die ein fester Bestandteil der Bauüberwachung ist.

Die Hauptziele der technischen Bauüberwachung sind:

Gewährleistung der Arbeitsqualität gemäß den Bestimmungen der bestehenden SP, SNiP und anderer Standards;
Einhaltung der Bedingungen für Bauarbeiten;
Durchführung aller Aktivitäten innerhalb des genehmigten Budgets (unter Verwendung der vereinbarten Baumaterialmengen).

Mit dem Ausfüllen des Formulars stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu und stimmen dem Newsletter zu

Wer hat das Recht, die technische Überwachung durchzuführen

Die Palette der juristischen Personen, die an der Lösung dieses Problems beteiligt sein können, ist sehr breit.

Zunächst staatliche Aufsichtsbehörden (Kommunal- oder Bundessubjekte). Die kommunalen Behörden haben das Genehmigungsrecht für den Bau (Organisation der Bauarbeiten) sowie die anschließende Inbetriebnahme der fertigen Anlage. Sie sind an der Überwachung in der Phase der Abnahme des fertigen Objekts beteiligt.

Darüber hinaus können mit der Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen beauftragt werden:

Fachbetriebe mit SRO-Zulassung (Bau). Zunächst sind sie an Arbeiten an technisch komplexen und größeren Anlagen beteiligt. Diese Firmen arbeiten im Rahmen einer mit dem Kunden geschlossenen Vereinbarung;
Unternehmen, Projektentwickler (Autorenbetreuung);
persönlich des Kunden oder seines offiziellen Vertreters;
Autorisierte Mitarbeiter des ausführenden Bauunternehmens.

Der Kunde oder eine in seinem Interesse handelnde Person organisiert die technische Überwachung gemäß den Bestimmungen des Regelwerks Nr. 48.13330.2011 (Ziffer 7.3).

Nach Baubeginn erhalten staatliche Stellen das Recht zur Durchführung von Bauinspektionen und Aufsichtstätigkeiten (laut Gesetz):

Rospotrebnadsor;
Aufsichtsbehörde für Umweltkontrolle;
Rostechnadsor.

Wie wird die technische Überwachung durchgeführt?

Der Arbeitsalgorithmus der den Bau kontrollierenden Stellen im Rahmen der Durchführung der technischen Überwachung lautet wie folgt:

1. Die Aufgaben der anstehenden Arbeiten werden festgelegt.

2. Die Arbeitsgruppe ist abgeschlossen. Es umfasst Fachkräfte in Fachausbildung, die direkt mit dem Bauwesen in Verbindung stehen (Elektriker, Fachkräfte in anderen LSS), mit mindestens 5-jähriger Berufserfahrung in dem Fachgebiet. Außerdem wird zwangsläufig der Finanzier einbezogen, der die Schätzungen analysiert.

3. Die Kontrolle der Aktionen wird durchgeführt (mit der Abfahrt zum Objekt). Ihre Häufigkeit und Dauer sind im jeweiligen Vertrag vorgeschrieben und richten sich nach der Komplexität und dem Umfang der Bauarbeiten an der Anlage (mindestens monatlich).

4. Erstellen der Dokumentation der Berichterstattung für die Veranstaltung.

Aus der Dokumentation müssen hervorgehen: alle festgestellten Verstöße mit Angabe der verletzten Normen, Fotos abgeschlossener Bauarbeiten, Pläne und Grafiken zur Veranschaulichung des Baus, Kostenvoranschläge.

Die Vertreter des technischen Überwachungsdienstes sind verpflichtet, das entsprechende "Journal" in der Einrichtung aufzubewahren und die bei der Ausführung verdeckter Arbeiten erstellten Akten zu unterzeichnen.

Hauptaufgaben der Fachaufsicht

Im Rahmen der Bauüberwachung werden Maßnahmen ergriffen, deren Umsetzung Folgendes ermöglicht:

Kontrolle der Verfügbarkeit der erforderlichen Unterlagen für die vom Auftragnehmer während des Bauablaufs verwendeten Materialien und der Ergebnisse der in geeigneter Weise durchgeführten Laboruntersuchungen (durchgeführte Eingangskontrolle);
Kontrollieren Sie die Organisation der Lagerung von Materialien und verschiedenen Produkten sowie Fragen ihrer Lagerung.

Werden gleichzeitig Verstöße festgestellt, hat der Technische Überwachungsbeauftragte das Recht, diese für den weiteren Bau als ungeeignet anzusehen und deren weitere Verwendung zu verbieten.

Etablieren Sie eine wirksame Kontrolle über die Implementierung in jeder Phase der Bautechnologie.
strenge Überwachung der Umsetzung der Anweisungen der Stelle, die die Kontrolle durchgeführt hat;
Überwachen Sie die Einhaltung des Bauzeitplans.

Die Fortsetzung des Baus ist bis zur Unterzeichnung von Akten (durch den Inspektor und den Auftragnehmer) untersagt, die den Abschluss eines bestimmten Arbeitsabschnitts gemäß der Arbeitsdokumentation und den Bestimmungen der geltenden Normen bestätigen.

Die an der technischen Überwachung beteiligte Person unterzeichnet nach Abschluss des Baus der Anlage (zusammen mit dem Auftragnehmer) das entsprechende Gesetz.

Das Vorhandensein dieses Dokuments bestätigt, dass das gebaute Objekt den Anforderungen des Projekts, GOST, SP und der geltenden Gesetzgebung entspricht.

Schließen Sie sich über 3.000 unserer Abonnenten an. Einmal im Monat senden wir Ihnen eine Zusammenfassung der besten Materialien, die auf unserer Website, auf unseren LinkedIn- und Facebook-Seiten veröffentlicht wurden, per E-Mail zu.

Ein Bauaufsichtsingenieur ist eine Person, die die Ausführung aller Bau- und Montagearbeiten überwacht. Dieser Mitarbeiter ist einer der führenden Spezialisten, berichtet nur an den Chefbauingenieur.

Zu den Aufgaben eines Ingenieurs gehören die Überwachung der Arbeiter und die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Durchführung von Bauarbeiten. Natürlich hat jedes Unternehmen seine eigenen Besonderheiten, daher können sich die Tätigkeiten eines Überwachungsingenieurs je nach den Merkmalen des Unternehmens und seiner Arbeitseinrichtungen unterscheiden.

Die Hauptaufgaben dieser Position sind jedoch:

Abnahme fertiger Objekte;
Kontrolle über den Arbeitsfortschritt nach Plan;
Verfolgung des Zeitplans von Bau- und Installationsarbeiten;
Qualitätskontrolle der verwendeten Werkzeuge und Materialien;
Pflege der Kontrolldokumentation, Zeichnungen;
Überwachung der Einhaltung der Normen und Regeln für die Arbeitsausführung durch Mitarbeiter-Untergebene, Bewusstsein für Sicherheitsanforderungen;
Teilnahme an Sitzungen und Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Planänderungen, Fristen, Einführung neuer Technologien;
Teilnahme an Verhandlungen und Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Baukosten direkt zu senken, Entscheidungen zu treffen;
bei Nichteinhaltung der Fristen für die Ausführung der Arbeiten ist der Bauaufsichtsingenieur verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Situationen zu beseitigen, die die Tätigkeit der Organisation beeinträchtigen;
Lösung von Problemen, die zum Zeitpunkt des Baubeginns der Anlage aufgetreten sind und mit der Notwendigkeit eines unverzüglichen Austauschs von Materialien und Werkzeugen verbunden sind, in einigen Fällen mit der Entlassung und dem Ersatz von untergeordneten Mitarbeitern;
auch die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt nicht ohne die Kontrolle des Ingenieurs. Er ist verpflichtet, das Objekt abzunehmen und Unterlagen zu erstellen, die die Betriebsbereitschaft des Gebäudes bestätigen;
der Ingenieur muss einen Platz in der Kommission für die Lieferung von Objekten haben;
Werden zum Zeitpunkt des Übergabeentscheides Fehler in der Arbeit festgestellt, ordnet die Fachkraft Maßnahmen zu deren Behebung an und überwacht die Ausführung des Auftrages;
unterhält Berichte über die Durchführung des Kapitalaufbaus;
kontrolliert die Umsetzung der Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften durch die Mitarbeiter, die Organisation von Auftragnehmerteams;
erstellt und organisiert Sicherheitsmaßnahmen;
überwacht die Verfügbarkeit und Richtigkeit der Ausstellung von Arbeitsgenehmigungen;
führt die Dokumentation im Zusammenhang mit der Überwachung des Be- und Entladens von Werkzeugen, Geräten und Materialien;
ist Mitglied der Kommission, die den Arbeitsschutz im Unternehmen überwacht;
entwickelt gemeinsam mit anderen Führungskräften Stellenbeschreibungen für die baunahen Tätigkeiten;
stellt sicher, dass Anweisungen für alle baurelevanten Positionen verfügbar sind;
beaufsichtigt die Erfüllung der amtlichen Aufgaben nach Weisung;
beteiligt an der Entwicklung von Plakaten und Warnsymbolen zum Arbeitsschutz;
weist die Mitarbeiter zusammen mit anderen Führungskräften in Sicherheitsregeln ein;
überwacht die Ausbildung ankommender Mitarbeiter;
Schulungsaktivitäten durchführt oder erleichtert;
steuert den Zeitplan und die Regeln für die Umsetzung von Anweisungen von Aufsichtsbehörden und Managern;
berichtet dem Management über den Stand der Arbeit in den Einrichtungen, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, erstellt abhängig von den Zielen und Arten der Arbeit Berichte für das Management;
identifiziert die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Außendienst, steuert die Versorgung der Mitarbeiter mit allem Notwendigen;
sammelt Bauherrenberichte über ärztliche Untersuchungen;
meldet Unfälle in den Anlagen, untersucht diese;
kontrolliert die Durchführung von Diagnosearbeiten im Zusammenhang mit der Betriebsfähigkeit von Geräten und inspiziert Objekte auf Verstöße, die einen Notfall verursachen können.

Qualifizierung von Bauüberwachungsingenieuren

Es gibt 4 Qualifikationsstufen für Bauaufsichtsfachkräfte. Der leitende Ingenieur muss eine abgeschlossene Hochschulausbildung in der entsprechenden Bildungseinrichtung haben. In den meisten Fällen werden solche Mitarbeiter mit oder ohne Erfahrung rekrutiert.
Ein Ingenieur der zweiten Kategorie muss außerdem über einen abgeschlossenen Hochschulabschluss verfügen, der der Ausbildungsrichtung entspricht, sowie über eine Weiterbildung verfügen. Es gibt keine Anforderungen an Berufserfahrung.
Der Spezialist der ersten Kategorie ist ein qualifizierterer Spezialist. Es unterscheidet sich von den zuvor aufgeführten durch das obligatorische Vorhandensein einer Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren.
Einige Bauunternehmen haben einen leitenden leitenden Ingenieur im Personal. Neben einer höheren Fachausbildung muss der Bewerber für die Stelle mindestens zwei Jahre Erfahrung als Ingenieur der ersten Kategorie haben.

Erforderliches Mitarbeiterwissen

Der Ingenieur muss über Kenntnisse auf dem Gebiet der Erstellung von Aufträgen, Aufträgen, methodischen Standards und den für den Bau erforderlichen aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen verfügen. Darüber hinaus kennt der Fachmann die Termintreue, die Einhaltung der technischen Arbeitsbedingungen und die Aussichten für den Baumarkt.
Bauvorschriften, Regeln, Kenntnisse im Bereich veralteter, neuer, importierter und inländischer Materialien für die Tätigkeiten von Untergebenen sind Pflichtkenntnisse für einen Ingenieur. Für führende Spezialisten ist es notwendig, die Besonderheiten der Bauwirtschaft sowie die arbeitsrechtlichen Normen zu kennen.

Unterschiede zwischen Technischer Überwachung und Bauüberwachung.

Romanow Anton Gennadievich,

Geschäftsführer

Diese beiden ähnlichen Ausdrücke werden oft fälschlicherweise als Synonyme angesehen. Tatsächlich ist dies nicht so, und es gibt einen Unterschied zwischen den obigen Konzepten. Welches - versuchen wir, dieses Material zu verstehen.

Mit dem Ausfüllen des Formulars stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu und stimmen dem Newsletter zu

Was ist technische Überwachung im Bauwesen?

Seit 2004 ist das Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation in Kraft getreten, in dem das Konzept der „technischen Aufsicht“ fehlt. Sinnlich wird dieser Begriff durch die „Bauaufsicht“ ersetzt, die wiederum ein Teil der „Baukontrolle“ ist.

Was ist bauaufsicht

Dies ist eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der ordnungsgemäßen Bauqualität, die während des Bauprozesses durchgeführt werden.

Wer führt die Bauüberwachung durch?

Die Bauüberwachung des Auftraggebers erfolgt durch beteiligte unabhängige Spezialisten und wird nicht durch staatliche Stellen durchgeführt.

Welche Arbeiten führt der Bauleitdienst aus?

Die Spezialisten des Kunden führen eine ganze Reihe von Arbeiten durch, die darauf abzielen, die Übereinstimmung mit der tatsächlichen Qualität und den Eigenschaften des im Bau befindlichen Objekts mit den Anforderungen zu erreichen, die im Umfang der von ihnen durchgeführten Arbeiten festgelegt sind, es umfasst einen vollständigen Zyklus der Kontrolle der vorbereitenden Arbeiten vor dem eigentlichen Baubeginn. Eine weitere Kontrolle unterliegt dem gesamten Bauprozess. Danach führen die Mitarbeiter der Kontrollorganisation zusammen mit dem Kunden Arbeiten zur Inbetriebnahme der Anlage durch die staatlichen technischen Überwachungsbehörden durch.

Es gibt viele Arbeiten und sie sind unterschiedlich, daher wird in den meisten Fällen eine breite Palette eng fokussierter hochqualifizierter Spezialisten mit unterschiedlichen Profilen ausgeführt. Unter ihnen sollten Vermessungsingenieure, Designer, Architekten, Designer, Schätzer und andere sein.

Es ist schwierig, die gesamte Arbeit der oben genannten Spezialisten in einem Artikel zu beschreiben.

Gebäudeleitfunktionen

Die Shortlist lässt sich in sechs Punkte gliedern:

Kontrolle der Nichtüberschreitung der in der Entwurfs- und Kostenvoranschlagsdokumentation enthaltenen Arbeitskosten. Unabhängig davon ist die Preiskontrolle hervorzuheben, die bei der Herstellung von Baumaterialien verwendet wird, die erforderliche Anzahl von Mitarbeitern anzuziehen und die Höhe der Vergütung für ihre Arbeit festzulegen.
, also die Qualität der Arbeit und der verwendeten Materialien. Werke werden nach SNIPs und Materialien bewertet - nach Dokumenten, die ihre Eigenschaften widerspiegeln.
deklarierter und tatsächlicher Arbeitsumfang und Baumaterialien. Und Kontrolle des Gleichgewichts der Menge nicht verwendeter Materialien.
. Dazu - Kontrolle der Änderungen in der Dokumentation. Insbesondere Änderungen, die sich auf die Baukosten auswirken können.
Arbeiten, die darauf abzielen, die Baukosten und -dauer zu reduzieren, indem die optimalsten Konstruktionslösungen und eine effiziente Arbeitsorganisation gefunden werden.
Aufrechterhaltung einer dauerhaften Beziehung zum Auftragnehmer zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers.

Der Unterschied zwischen Bauüberwachung und technischer Überwachung

Gesetzlich sind die Begriffe „Baukontrolle“ und „Bauaufsicht“ in den Artikeln Nr. 52 und Nr. 53 des Kapitels Nr. 6 des Städtebaugesetzbuchs der Russischen Föderation geregelt.

Technische Überwachung und Bauüberwachung, was ist der Unterschied:

Die Baukontrolle findet im Gegensatz zur Bauüberwachung während des Bauprozesses statt;
die technische Aufsicht ist im Gegensatz zur Bauaufsicht eine Aufgabe staatlicher Stellen;
Die technische Überwachung prüft die Qualität der Arbeiten, die Bauüberwachung stellt sie sicher.

Es ist auch zu beachten, dass die staatliche Bauaufsicht nur in den im Städtebaugesetzbuch vorgesehenen Fällen durchgeführt wird. Während der Bauausführung erfolgt überwiegend nur die Bauüberwachung des Auftraggebers.

Es stellt sich heraus, dass sich die beiden von uns analysierten Konzepte ergänzen, denn ohne Qualitätskontrolle beim Bau wird es entweder sehr schwierig oder nicht möglich sein, ein Objekt zu übergeben.

"Ingenieurbüro" 2K " bietet seine Dienstleistungen für die Durchführung der technischen Bauüberwachung an. Dank der langjährigen Erfahrung und hohen Qualifikation unserer Spezialisten können wir die Qualität der Arbeit, die Übereinstimmung der gebauten Objekte mit den staatlichen Anforderungen und Projektdokumentationen, die Einhaltung der Fristen und des Budgets des Projekts garantieren. Technische Bauüberwachung organisiert, um die Arbeit der Auftragnehmer zu optimieren, die Einhaltung der Fristen und der Qualität der durchgeführten Arbeiten sicherzustellen sowie ein unangemessenes Wachstum des Projektbudgets einzudämmen. Technische Bauüberwachung ermöglicht es Ihnen, Abweichungen von den Vorschriften für die Durchführung technischer Arbeiten zu unterbinden.

Die technische Überwachung ist ein Element der Bauüberwachung, das auf die Einhaltung des Entwurfs und des technischen Plans sowie auf die rationelle und effiziente Verwendung von Baumaterialien abzielt. Der Bau ist ein arbeitsintensiver Prozess, bei dem ein Investor ohne professionelle Unterstützung nicht alle Projektumsetzungsprozesse vollständig kontrollieren kann. In solchen Fällen ist die Hilfe qualifizierter Spezialisten unverzichtbar.

Organisation der technischen Überwachung ermöglicht Ihnen die Kontrolle des Baufortschritts, der Ausgaben für Kapitalinvestitionen, der Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Standards und Normen durch den Auftragnehmer sowie der Merkmale der vom Kunden zu errichtenden Anlage.

Die Durchführung der technischen Überwachung gibt Ihnen Vertrauen in den erfolgreichen Abschluss des initiierten Projekts aufgrund der regelmäßigen und unabhängigen Kontrolle aller erforderlichen Unterlagen, der Qualität und Kosten der verwendeten Materialien, der Übereinstimmung der verwendeten Technologien mit den deklarierten sowie andere wichtige Aspekte des Bauens.

"Engineering Company" 2K "verfügt über umfangreiche Erfahrung Bereitstellung von technischen Überwachungsdiensten durch den Einsatz von hochqualifiziertem Personal, den Einsatz moderner Technologien und Methoden sowie einen etablierten Kontrollmechanismus, der es ermöglicht, die Interessen des Kunden im Bedarfsfall souverän vor Gericht zu verteidigen.

Technische Überwachung des Baus des Severnaya-Konzentrators in Kemerowo, finanzielle und technische Überwachung des Baus eines Einkaufs- und Unterhaltungskomplexes mit einem Multiplex-Kino (Fläche von 10.000 m²), finanzielle und technische Überwachung der Produktion von Ssang Yong-Autos für LLC Sollers - Dalniy Vostok" sind Beispiele für nur einige der vielen Projekte, die vom Unternehmen durchgeführt werden und mit dem Ziel ausgewählt wurden, die Fähigkeit des Unternehmens zu demonstrieren, seine Aufgaben in verschiedenen Bereichen des Baus und der Produktion professionell zu erfüllen.

In allen bisher durchgeführten Projekten haben wir erfolgreich Folgendes bereitgestellt technische Überwachungsdienste:

Teilnahme an Verhandlungen mit dem Auftragnehmer bei der Erörterung des Arbeitsplans, der Projektdokumentation und der Arbeitstechnologie;
beratende Unterstützung des Auftraggebers bei der Auswahl von Subunternehmern für die Durchführung von Sonderarbeiten;
Durchführung einer unabhängigen technischen Überwachung der Durchführung von Bau- und Installations-, Reparatur- und Fertigstellungsarbeiten gemäß der Projektdokumentation;
Durchführung der Qualitätskontrolle der durchgeführten Arbeiten gemäß den geltenden Bauvorschriften und technischen Spezifikationen;
Überwachung der Einhaltung der im Bauvertrag festgelegten Fristen;
Kontrolle über die vom Auftragnehmer verwendeten Baumaterialien gemäß der Planungs- und Kostenvoranschlagsdokumentation;
technische Überwachung der rechtzeitigen Beseitigung von Mängeln und Mängeln, die bei der Inspektion der Arbeiten festgestellt wurden;
Durchführung der Abnahme abgeschlossener Bauabschnitte zur Erfüllung der Anforderungen von SNiP und GOST;
Überwachung der Verfügbarkeit und Korrektheit der Pflege der Ausführungsdokumentation;
Teilnahme an der Untersuchung verdeckter Arbeiten, hydraulischer Tests und der Unterzeichnung relevanter Akte;
Teilnahme an der Abnahme des fertiggestellten Baus oder der Instandsetzung der Anlage.

Zum Durchführung der technischen Überwachung mindestens zwei sachverständige begutachten das objekt in jeder bauphase, was dazu beiträgt, unvorhergesehene umstände bei der inbetriebnahme des objekts zu vermeiden. Alle Besuche der Sachverständigen, die die Fachaufsicht ausüben, werden im Besuchsprotokoll, bei Verstößen alle Bemerkungen im Weisungsprotokoll des Auftragnehmers festgehalten. Die regelmäßige Kontrolle des Bauablaufs ermöglicht es dem Auftraggeber, vom Generalunternehmer die strikte Einhaltung aller Verpflichtungen und Anweisungen zu verlangen und im Falle ihrer Nichteinhaltung seine Interessen vor Gericht zu verteidigen.

Unser Unternehmen verfügt über ein Zertifikat der Bescheinigung des zerstörungsfreien Prüflabors, das eine Voraussetzung dafür ist Durchführung der Fachaufsicht.

Vertrauen "Ingenieurbüro" 2K ", Sie verlassen sich auf einen zuverlässigen, fortschrittlichen und professionellen Partner, der bereit ist, Ihre Interessen zu verteidigen, um Ihre Projekte umzusetzen.

Beschreibung: Ein zehnminütiger Film der Ingenieurgesellschaft 2K erzählt von den Methoden der technischen Überwachung und Baukontrolle, der Funktionsweise der eingesetzten Geräte und dem Handeln der Ingenieure auf einer Baustelle. Mit diesem Film können Sie die Arbeit der Spezialisten der "Engineering Company" 2K "mit eigenen Augen verfolgen.